Договор по чистке снега с крыши

Содержание
  1. Договор на разовую чистку крыльца от снега
  2. Образец договора на очистку кровли от снега
  3. Образец договора на Источник: http://sovetnik36.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot/ Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1. 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____. 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1. Начало работ: __________________________________________. 1.3.2. Окончание работ: _______________________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий. Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков. Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно. При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин. В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ. Получить полный текст 2.2. Договор на уборку снега с крыш Договор по уборке снега с крыши скачать Договор по уборке снега с крыши скачать Договор по уборке снега с крыши скачать Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10. Внимание Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 8. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор на разовую чистку крыльца от снега Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О. ], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2. Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. 6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5. Договор на уборку снега с крыш ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ. 6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1. Договор на уборку и вывоз снега Договор N на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О. ) на основании , с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1. 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2.  договора по типам Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ). Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Внимание Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу. 4.2.3. 3.4.7. Источник: http://autostrahovka24.ru/dogovor-na-razovuyu-chistku-kryltsa-ot-snega/ Образец договора на очистку кровли от снега В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. Виды зданий Внимание Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.3. Подрядчик (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. 3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет , представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Заказчик вправе: 3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 3.4.3. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 3.4.5. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ). 4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС. 4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик. 4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4.5. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус . 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1. Важно Начало работ: . 1.3.2. Окончание работ: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы. 2.1.2. Источник: http://sv-groups.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega/ Образец договора на Источник: http://sovetnik36.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot/ Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1. 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____. 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1. Начало работ: __________________________________________. 1.3.2. Окончание работ: _______________________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы. 2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________. 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли. 2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ. 3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки. 4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки). 4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 5.5. Адреса и реквизиты Сторон: Заказчик: ______________________________________________________ ________________________________________________________________ Подрядчик: _____________________________________________________ ________________________________________________________________ Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). ПОДПИСИ СТОРОН: ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________) Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8 Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий. Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков. Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно. При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин. В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ. Получить полный текст 2.2. Договор на уборку снега с крыш Договор на уборку снега с крыш Для этого от Вас потребуется следующая информация: Факторы, влияющие на стоимость работ по очистке крыш от снега и сосулек: 1. адрес объекта; 2. необходимая степень очистки кровли от снега и наледи (/только сосульки/ 1,5м от края/ вся крыша/); 3. высота здания, наличие карниза; 4. периметр кровли; 5. площадь кровли; 6. материал покрытия; 7. примерный угол наклона кровли; 8. наличие ограждений на кровле; 9. необходимость вывоза снега; На основании этих сведений уборка снега с крыш будет нами оперативно оценена по трудоемкости, срокам и цене. Оценка объекта по фото: Очистка кровли от снега может быть выполнена при оценке стоимости работы по присланной Вами на электронную почту [email protected] При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны. Также желательна фотография общего вида крыши. Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега Бизнес-идея: уборка снега Воспользуйтесь бизнес-идеей зимнего заработка. Все достаточно просто. Сама природа дает нам возможности. Внимание Уборка снега, вот на что стоит обратить свое внимание. Нерадивость коммунальных служб Вам только на руку. Пока ЖЕК долго собирается заняться уборкой, для многих жильцов многоэтажек и владельцев частных домов становится огромной проблемой очистка крыш от сосулек и снега.Идея предлагаемого бизнеса проста и очевидна. Свои услуги предлагайте не только частным лицам, но и различным организациям. Начните со школ, промышленных предприятий, офисов. Подобным организациям, будет выгодно заказать очистку крыши у Вас. Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши Подрядчика. Получить полный текст 7.6. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора. 7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. 7.8. Виды зданий Виды зданий Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками. 6.1.14. 6.2. Подрядчик имеет право: 6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ? Если вам кажется, что убрать сосульки и очистить крышу от снежных масс очень просто, достаточно воспользоваться лопатой и залезть на кровлю, вы сильно заблуждаетесь. Выполнить все мероприятия качественно и эффективно способны только промышленные альпинисты. Если вам необходимо удалить с крыши снег, мусор, мох или листья, не экономьте. Обращайтесь к профессионалам, которые имеют допуск для работы на высоте. Мастера нашей компании обладают необходимым опытом и специальным снаряжением для того, чтобы выполнять уборку крыш любого высотного здания — от обычного дома и до коммерческого торгового объекта. Мы гарантируем высокое качество работы и выполняем ее оперативно. ВАЖНО! Если вы доверите уборку кровли не профессионалам, а любителям, например, дворнику, то велик риск того, что кровле будет нанесен вред. Стоимость ремонта крыши сегодня весьма высока. Важно Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Подрядчик обязуется: 6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора. 6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего договора, до момента их исполнения. 6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. Получить полный текст 6.4.5. При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ. 6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи). 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10. Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/ Договор по уборке снега с крыши скачать Договор по уборке снега с крыши скачать Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10. Внимание Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 8. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2. Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ). Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. 5. Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом. 5.2. Виды зданий
  4. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  5. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  6. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  7. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  8. Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк
  9. Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк
  10. Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк
  11. Договор по уборке снега с крыши скачать
  12. Договор по уборке снега с крыши скачать
  13. Договор по уборке снега с крыши скачать
  14. Договор на разовую чистку крыльца от снега
  15. Образец договора на очистку кровли от снега
  16. Образец договора на Источник: http://sovetnik36.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot/ Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О. )на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1. 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____; – улица ______________________________, дом _____, корпус _____. 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1. Начало работ: __________________________________________. 1.3.2. Окончание работ: _______________________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы. 2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________. 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли. 2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ. 3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки. 4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки). 4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 5.5. Адреса и реквизиты Сторон: Заказчик: ______________________________________________________ ________________________________________________________________ Подрядчик: _____________________________________________________ ________________________________________________________________ Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). ПОДПИСИ СТОРОН: ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________) Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8 Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий. Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков. Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно. При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин. В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ. Получить полный текст 2.2. Договор на уборку снега с крыш Договор на уборку снега с крыш Для этого от Вас потребуется следующая информация: Факторы, влияющие на стоимость работ по очистке крыш от снега и сосулек: 1. адрес объекта; 2. необходимая степень очистки кровли от снега и наледи (/только сосульки/ 1,5м от края/ вся крыша/); 3. высота здания, наличие карниза; 4. периметр кровли; 5. площадь кровли; 6. материал покрытия; 7. примерный угол наклона кровли; 8. наличие ограждений на кровле; 9. необходимость вывоза снега; На основании этих сведений уборка снега с крыш будет нами оперативно оценена по трудоемкости, срокам и цене. Оценка объекта по фото: Очистка кровли от снега может быть выполнена при оценке стоимости работы по присланной Вами на электронную почту [email protected] При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны. Также желательна фотография общего вида крыши. Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега Бизнес-идея: уборка снега Воспользуйтесь бизнес-идеей зимнего заработка. Все достаточно просто. Сама природа дает нам возможности. Внимание Уборка снега, вот на что стоит обратить свое внимание. Нерадивость коммунальных служб Вам только на руку. Пока ЖЕК долго собирается заняться уборкой, для многих жильцов многоэтажек и владельцев частных домов становится огромной проблемой очистка крыш от сосулек и снега.Идея предлагаемого бизнеса проста и очевидна. Свои услуги предлагайте не только частным лицам, но и различным организациям. Начните со школ, промышленных предприятий, офисов. Подобным организациям, будет выгодно заказать очистку крыши у Вас. Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши Подрядчика. Получить полный текст 7.6. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора. 7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. 7.8. Виды зданий Виды зданий Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками. 6.1.14. 6.2. Подрядчик имеет право: 6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ? Если вам кажется, что убрать сосульки и очистить крышу от снежных масс очень просто, достаточно воспользоваться лопатой и залезть на кровлю, вы сильно заблуждаетесь. Выполнить все мероприятия качественно и эффективно способны только промышленные альпинисты. Если вам необходимо удалить с крыши снег, мусор, мох или листья, не экономьте. Обращайтесь к профессионалам, которые имеют допуск для работы на высоте. Мастера нашей компании обладают необходимым опытом и специальным снаряжением для того, чтобы выполнять уборку крыш любого высотного здания — от обычного дома и до коммерческого торгового объекта. Мы гарантируем высокое качество работы и выполняем ее оперативно. ВАЖНО! Если вы доверите уборку кровли не профессионалам, а любителям, например, дворнику, то велик риск того, что кровле будет нанесен вред. Стоимость ремонта крыши сегодня весьма высока. Важно Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Подрядчик обязуется: 6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора. 6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего договора, до момента их исполнения. 6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. Получить полный текст 6.4.5. При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ. 6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи). 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10. Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/ Договор по уборке снега с крыши скачать Договор по уборке снега с крыши скачать Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10. Внимание Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 8. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2. Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ). Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. 5. Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом. 5.2. Виды зданий
  17. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  18. Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
  19. Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк
  20. Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк
  21. Договор по уборке снега с крыши скачать
  22. Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор по чистке снега с крыши
Договор по чистке снега с крыши

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.
6.4.

В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5.

Договор на уборку снега с крыш

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.2.

Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы.


Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ. 6.3.

Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

Договор на уборку и вывоз снега

Договор N на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.

) на основании , с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2.

 договора по типам

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Внимание Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1.

настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

3.4.7.

Источник: http://autostrahovka24.ru/dogovor-na-razovuyu-chistku-kryltsa-ot-snega/

Образец договора на очистку кровли от снега

Договор по чистке снега с крыши

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Виды зданий

Внимание Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.3. Подрядчик (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.

Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет , представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Заказчик вправе: 3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.4.3.

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.5. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ). 4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик. 4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4.5.

Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус . 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1.

Важно Начало работ: . 1.3.2. Окончание работ: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.
2.1.2.

Источник: http://sv-groups.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega/

Образец договора на

Источник: http://sovetnik36.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot/

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
Договор по чистке снега с крыши

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий.

Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков.

Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно.

При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин.

В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.
Получить полный текст 2.2.

Договор на уборку снега с крыш

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6.

настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом.

С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10.

Внимание

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

8.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор по чистке снега с крыши
Договор по чистке снега с крыши

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.
6.4.

В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5.

Договор на уборку снега с крыш

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.2.

Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы.


Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ. 6.3.

Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

Договор на уборку и вывоз снега

Договор N на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.

) на основании , с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2.

 договора по типам

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Внимание Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1.

настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

3.4.7.

Источник: http://autostrahovka24.ru/dogovor-na-razovuyu-chistku-kryltsa-ot-snega/

Образец договора на очистку кровли от снега

Договор по чистке снега с крыши

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Виды зданий

Внимание Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.3. Подрядчик (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.

Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет , представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Заказчик вправе: 3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.4.3.

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.5. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ). 4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик. 4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4.5.

Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус ; — улица , дом , корпус . 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1.

Важно Начало работ: . 1.3.2. Окончание работ: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.
2.1.2.

Источник: http://sv-groups.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega/

Образец договора на

Источник: http://sovetnik36.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot/

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
Договор по чистке снега с крыши

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий.

Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков.

Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно.

При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин.

В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.
Получить полный текст 2.2.

Договор на уборку снега с крыш

Договор на уборку снега с крыш

Для этого от Вас потребуется следующая информация: Факторы, влияющие на стоимость работ по очистке крыш от снега и сосулек: 1. адрес объекта; 2. необходимая степень очистки кровли от снега и наледи (/только сосульки/ 1,5м от края/ вся крыша/); 3. высота здания, наличие карниза; 4.

периметр кровли; 5. площадь кровли; 6. материал покрытия; 7. примерный угол наклона кровли; 8. наличие ограждений на кровле; 9. необходимость вывоза снега; На основании этих сведений уборка снега с крыш будет нами оперативно оценена по трудоемкости, срокам и цене.

Оценка объекта по фото: Очистка кровли от снега может быть выполнена при оценке стоимости работы по присланной Вами на электронную почту [email protected] При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны.

Также желательна фотография общего вида крыши.

Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега

Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега

Бизнес-идея: уборка снега Воспользуйтесь бизнес-идеей зимнего заработка. Все достаточно просто. Сама природа дает нам возможности.

Внимание

Уборка снега, вот на что стоит обратить свое внимание. Нерадивость коммунальных служб Вам только на руку. Пока ЖЕК долго собирается заняться уборкой, для многих жильцов многоэтажек и владельцев частных домов становится огромной проблемой очистка крыш от сосулек и снега.Идея предлагаемого бизнеса проста и очевидна.

Свои услуги предлагайте не только частным лицам, но и различным организациям. Начните со школ, промышленных предприятий, офисов. Подобным организациям, будет выгодно заказать очистку крыши у Вас.

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

Подрядчика. Получить полный текст 7.6.

В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора. 7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.
7.8.

Виды зданий

Виды зданий

Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками. 6.1.14. 6.2. Подрядчик имеет право: 6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором.

Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши

Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ? Если вам кажется, что убрать сосульки и очистить крышу от снежных масс очень просто, достаточно воспользоваться лопатой и залезть на кровлю, вы сильно заблуждаетесь. Выполнить все мероприятия качественно и эффективно способны только промышленные альпинисты.

Если вам необходимо удалить с крыши снег, мусор, мох или листья, не экономьте. Обращайтесь к профессионалам, которые имеют допуск для работы на высоте.

Мастера нашей компании обладают необходимым опытом и специальным снаряжением для того, чтобы выполнять уборку крыш любого высотного здания — от обычного дома и до коммерческого торгового объекта.

Мы гарантируем высокое качество работы и выполняем ее оперативно. ВАЖНО! Если вы доверите уборку кровли не профессионалам, а любителям, например, дворнику, то велик риск того, что кровле будет нанесен вред.

Стоимость ремонта крыши сегодня весьма высока.

Важно

Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Подрядчик обязуется: 6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения.

Выполнять Работы в соответствии с требованиями п.
Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора. 6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7.

настоящего договора, до момента их исполнения. 6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. Получить полный текст 6.4.5.

При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.
6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1.

или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи). 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п.

7.6. настоящего договора. 9.2.

Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10.

Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6.

настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом.

С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10.

Внимание

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

8.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

Виды зданий

Консультант закона
Добавить комментарий